Aneks Do Umowy Na Roboty Dodatkowe Wzór

Aneks Do Umowy Na Roboty Dodatkowe Wzór jest dostępny w formacie PDF oraz Word – DOC.

Dzięki naszemu wzorowi możesz szybko i sprawnie przygotować aneks do umowy na roboty dodatkowe, wprowadzając wszystkie potrzebne dane i finalizując proces w sposób bezpieczny. Sprawdź przykład, aby dowiedzieć się więcej.

Otwórz

Przykład

Otwórz

Wzór

Otwórz

Aneks Do Umowy Na Roboty Dodatkowe Wzór

Skierowane do:

Imię i nazwisko: _______________________________

Adres: _______________________________

Numer kontaktowy: _______________________________

1. Przedmiot aneksu

Niniejszy aneks dotyczy wprowadzenia zmian do umowy na wykonanie roboty budowlanej, która została zawarta dnia: _______________________________.

2. Zakres prac dodatkowych

Zakres robót dodatkowych, które będą realizowane w ramach niniejszego aneksu, obejmuje:

– Opis prac: _______________________________

– Lokalizacja prac: _______________________________

– Czas realizacji prac: _______________________________

3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych ustala się na kwotę: _______________________________ PLN.

Zasady płatności są następujące:

– Termin płatności: _______________________________

– Sposób płatności: _______________________________

4. Terminy realizacji

Roboty dodatkowe powinny zostać zakończone do dnia: _______________________________.

5. Odpowiedzialność stron

Strony zobowiązują się do realizacji umowy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku niewykonania zobowiązań umownych, strona niewykonująca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy i wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

W przypadku sporów wynikłych z niniejszego aneksu, strony zobowiązują się do mediacji przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

7. Podpisy

Data: _______________________________

Miejscowość: _______________________________

Podpis zleceniodawcy: _______________________________

Podpis wykonawcy: _______________________________

Wypełnij online

Wszystkie pola tekstowe zawierają szkoleniowe informacje. Wystarczy zmienić dane w nawiasach kwadratowych [ ], aby dostosować aneks do umowy na roboty dodatkowe do swoich potrzeb.
Wzór aneksu do umowy na roboty dodatkowe zostanie przekonwertowany na PDF według poniższego wzoru. Dokument można zapisać jako Word lub bezpośrednio wydrukować.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia tego wzoru, sugerujemy skonsultowanie się z ekspertem w dziedzinie prawa, aby upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio uwzględnione.

Aneks Do Umowy Na Roboty Dodatkowe

1. Strony Umowy

Strony:

– [Imię i nazwisko wykonawcy]

– [Adres zamieszkania wykonawcy]

– [Numer identyfikacyjny wykonawcy]

– [Imię i nazwisko inwestora]

– [Adres zamieszkania inwestora]

– [Numer identyfikacyjny inwestora]

2. Przedmiot Aneksu

Przedmiot aneksu:

– Niniejszy aneks dotyczy dodatkowych robót zleconych przez inwestora, opisanych jako [dokładny opis robót, np. „przebudowa elewacji budynku, termomodernizacja, zmiana układu ścian”].

– Wykonawca potwierdza, że dodatkowe prace zostały omówione i zaakceptowane przez obie strony przed podpisaniem aneksu.

– Inwestor gwarantuje, że wymienione prace są uzasadnione i wynikają z wcześniejszych ustaleń umowy głównej.

3. Termin Wykonania

Termin wykonania:

– Termin realizacji robót dodatkowych wynosi [liczba dni] dni roboczych od daty podpisania niniejszego aneksu.

– W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości [kwota] PLN za każdy dzień opóźnienia.

4. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie:

– Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych wynosi [kwota] PLN. Płatność nastąpi na podstawie faktury pro forma wystawionej przez wykonawcę.

– Płatność zostanie zrealizowana w terminie [liczba dni] dni roboczych od daty otrzymania faktury przez inwestora.

5. Postanowienia Końcowe

Postanowienia końcowe:

– Strony zobowiązują się do przestrzegania niniejszego aneksu, a wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze polubownej lub przez sąd właściwy dla miejsca realizacji umowy.

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym aneksie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz umowy głównej.

6. Podpisy

Podpisy:

– Wykonawca: [Imię i nazwisko, podpis]

– Inwestor: [Imię i nazwisko, podpis]

– Data: [dd.mm.rrrr]

PDF

WORD

W tej sekcji znajdziesz przydatne wzory oraz oficjalne i alternatywne źródła dotyczące Aneksu Do Umowy Na Roboty Dodatkowe:

BIP Kędzierzyn-Koźle (Wzór aneksu do umowy) BIP Kędzierzyn-Koźle (Inny wzór aneksu do umowy) Poradnik Przedsiębiorcy (Wzór aneksu do umowy z omówieniem) Poradnik Przedsiębiorcy (Wzór aneksu do umowy PDF)