Wzór Umowy Na Remont Łazienki

• Wszystkie pola tekstowe zawierają szczegóły. Proszę zastąpić informacje w nawiasach kwadratowych [ ], aby dostosować wzór umowy na remont łazienki do własnych potrzeb.
• Wzór umowy na remont łazienki będzie dostępny w formacie PDF tak, jak pokazano poniżej. Możesz go zapisać jako Word lub od razu wydrukować.
• W przypadku pytań dotyczących wypełniania wzoru, zaleca się skonsultowanie się z ekspertem budowlanym, aby upewnić się, że wszystkie aspekty są właściwie dokumentowane.

Umowa na Remont Łazienki

1. Dane Stron

Strony:

– [Imię i nazwisko inwestora]

– [Adres zamieszkania inwestora]

– [Numer identyfikacyjny inwestora]

– [Imię i nazwisko wykonawcy]

– [Adres zamieszkania wykonawcy]

– [Numer identyfikacyjny wykonawcy]

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy:

– Niniejsza umowa dotyczy wykonania remontu łazienki w lokalu [dokładny adres lokalu].

– Strony potwierdzają, że zakres prac remontowych został dokładnie omówiony i zatwierdzony przed podpisaniem umowy.

– Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów najwyższej jakości oraz do przestrzegania obowiązujących norm budowlanych.

3. Cena i Płatność

Cena i płatność:

– Całkowity koszt remontu wynosi [kwota] PLN. Płatność zostanie dokonana w [liczba] ratach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony.

– Pierwsza rata zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy, a kolejne raty w terminach ustalonych w harmonogramie.

– W przypadku opóźnienia w płatności wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4. Warunki Wykonania Remontu

Warunki wykonania:

– Remont zostanie zrealizowany w terminie [data rozpoczęcia] do [data zakończenia] w zgodzie z ustalonym harmonogramem.

– Inwestor zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia remontowego i zapewnienia dostępu do niezbędnych instalacji.

5. Gwarancja i Reklamacje

Gwarancja i reklamacje:

– Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres [liczba] miesięcy od daty zakończenia remontu.

– Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania usługi należy zgłaszać na piśmie w ciągu [liczba] dni roboczych od daty wykrycia wady.

6. Postanowienia Końcowe

Postanowienia końcowe:

– Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszej umowy. Wszelkie spory będą rozwiązywane na drodze polubownej lub przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania wykonawcy.

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Podpisy

Podpisy:

– Inwestor: [Imię i nazwisko, podpis]

– Wykonawca: [Imię i nazwisko, podpis]

– Data: [dd.mm.rrrr]